玻璃幕墙施工合同范本,玻璃幕墙维修施工合同,玻璃幕墙分包施工合同,外墙玻璃幕墙施工合同 韩流MM网 > 玻璃幕墙施工合同 > 玻璃幕墙施工合同范本,玻璃幕墙维修施工合同,玻璃幕墙分包施工合同,外墙玻璃幕墙施工 正文

玻璃幕墙施工合同范本,玻璃幕墙维修施工合同,玻璃幕墙分包施工合同,外墙玻璃幕墙施工合同

发布时间:2013-01-18 来源: 玻璃幕墙施工合同

下载积分: 30 内容提示: 玻璃幕墙维修协议 甲方?开县汉丰第一中心小学 乙方?胡定桂 甲方因玻璃幕墙损坏?学校决定进行整修.现经甲乙双方协商?由乙方负责维修?达成一致意见...

玻璃幕墙维修施工合同 甲方:安徽蓝德集团电气工程股份有限公司 乙方:

为明确甲乙双方在本合同书执行过程中的权利、义务和责任,在平等互利、 协商一致的原则, 根据 《中华人民共和国合同法》 、 《建筑安装工程承包合同条例》 及有关规定,结合本工程的具体情况甲乙双方共同达成以下协议。

一、承包内容及方式 1、工程承包内容:拆卸原幕墙翻窗玻璃,双层之间的原结构胶清除并重新 制作安装。

2、承包方式:包拆卸、重新制作、加工、安装,包质量、包安全、包工期, 包辅助、包机械及工具。

3、施工材料:拆卸原幕墙翻窗玻璃继续使用(包括五金配件) ,不得损害, 否则按价赔偿,使用的结构胶甲供。

二、工程总价及数量 1、 乙方承包该工程的玻璃组合制作及安装, 玻璃翻窗的单价每组 98 元, 合 同总价为:

元。

2、本合同工程量为甲、乙双方认可的实际数量为准,固定总价一次性包死。

三、工程制作、安装及质量要求 1、所有工程乙方根据甲方提供原施工方案,编制施工方案并经甲方认可后 方可制作加工及安装。

2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整 齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》 (JGJ102—96)的要求。

四、工期 暂定工期为:

天完成。

五、工程验收质量保证 1、工程验收按国家行业标准(JGJ102—96)进行。

2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方 接到乙方通知后一周内组织验收。

3、 乙方保证验收合格,若因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收, 其返工费用由乙方全部承担,工期不顺延。

4、修复后的功能及性能应与原来状态保持一致或相近,不能低于原状态。

六、付款方式 本工程甲方不预付工程款, 合同内容全部完工验收合格付结算总价 30%, 三 月后付结算总价的 30%,六月后付结算总价的 30%,余款满一年付清(无息) 。

七、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方应提供满足该工程施工的条件和环境。

2、按合同规定及时支付款项。

3、乙方施工质量问题,甲方有权要求整改,如整改仍不能达到甲方及相关 标准要求,甲方有权终止合同。

4、提供乙方加工成品、设备存放用的场地。 5、提供电源接口。

6、甲方负责组织验收、签字等手续。

7、负责施工现场相关部门的工作协调。

(二)乙方责任 1、保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范 标准执行; 2、开工前三天编制好施工方案并报甲方审查后组织施工,若由于乙方责任 而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,由乙方负责。

4、负责玻璃拆卸的保护,如有损坏,由乙方赔偿。

5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按 照工地有关安全规定及制度进行施工,高空作业时必须要两人以上进行操作,并 设置防止玻璃及工具掉下的防护设施。如发生安全和质量事故,或造成第三方人 员财产损失均由乙方负责。

6、如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的,乙方不积极主动处理,使受害 人起诉甲方, 经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的,甲 方有权向乙方提出全额索赔,并在乙方工程结算款中扣除。

7、乙方现场施工人员,必须服从甲方现场管理人员指令。对不配合、不称 职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。

八、其它 1、 合同履行过程中所有经甲方认可的资料均为合同附件,并具有法律效力。

2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律 向天长市人民法院起诉。

3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。

4、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,合同经双方签章后生效。 甲方: 乙方:

玻璃幕墙维修保养合同 甲方: 乙方: 甲方将所要维修的玻璃幕墙交给乙方负责.双方在自愿平等的 基础上,友好的达成以下协议双方共同遵守: 1、工程内容: 任何材料的购买由...

(以下简称“甲方”: ) 宜宾宏艺门窗经营部(以下简称“乙方”: ) 甲方将所需维修幕墙的材料订购和安装交给乙方负责.双方在 自愿平等的基础上,友好的达成以下协议双方...

二、本... 玻璃幕墙 工程 施工合同书 建设单位(甲方) :安徽鸿丰生物科技有限公司 施工... 在验收交工后,使用单位最好能制定幕墙的保养和维修计划,并与有关公司签订 合同 .......

玻璃幕墙施工合同范本,玻璃幕墙维修施工合同,玻璃幕墙分包施工合同,外墙玻璃幕墙施工合同》出自:韩流MM网
链接地址:http://www.hanliumm.com/yuedu/dwWiwEbqjHzsie1d.html

相关文章阅读

网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 在线留言 | 友情链接 | RSS 订阅 | 热门搜索
版权所有 韩流MM网 www.hanliumm.com

玻璃幕墙施工合同范本,玻璃幕墙维修施工合同,玻璃幕墙分包施工合同,外墙玻璃幕墙施工合同